По датам

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 17 июня 2015 г. № 20

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ КОНТРАКТОВ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТОВ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ) и постановлением Правительства Сахалинской области от 31.12.2014 № 663 "Об утверждении Порядка разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Сахалинской области" приказываю:

1. Утвердить типовой контракт на выполнение капитального ремонта объекта капитального строительства для обеспечения государственных нужд Сахалинской области согласно приложению № 1.
2. Утвердить информационную карту типового контракта на выполнение капитального ремонта объекта капитального строительства для обеспечения государственных нужд Сахалинской области согласно приложению № 2.
3. Утвердить типовой контракт на выполнение текущего ремонта для обеспечения государственных нужд Сахалинской области согласно приложению № 3.
4. Утвердить информационную карту типового контракта на выполнение текущего ремонта для обеспечения государственных нужд Сахалинской области согласно приложению № 4.
5. Типовые контракты, утвержденные настоящим приказом, применяются до утверждения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок типовых контрактов, типовых условий контрактов федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности, в соответствии с частью 11 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.
6. Разместить Типовые контракты в региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Сахалинской области.
7. Типовые контракты подлежат применению в случаях, если извещения об осуществлении закупок размещены в единой информационной системе в сфере закупок (приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом направлены) или если контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, не предусматривающих размещения в единой информационной системе извещения о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заключается по истечении 30 календарных дней после дня размещения типового контракта в региональной информационной системе в сфере закупок, но не ранее дня вступления в силу настоящего приказа.
8. Опубликовать настоящий приказ в газете "Губернские ведомости" и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства экономического развития Сахалинской области.

Министр
экономического развития
Сахалинской области
С.А.Карпенко

Приложение № 1
к приказу
министерства экономического развития
Сахалинской области
от 17.06.2015 № 20

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ <1>
НА ВЫПОЛНЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. ______________________________
"___" __________ 20___ г.

___________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________________________, с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые "Стороны", и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и градостроительного законодательства, на основании результатов определения Подрядчика путем проведения ___________________________________ <2> (протокол от "___" __________ 20___ г. № ________) <3> заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) <1> о нижеследующем:

1. Основные понятия

1. В настоящем Контракте используются следующие понятия и определения:
1.1. Акт о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок - документ, составляемый в порядке, предусмотренном Контрактом, в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков Подрядчиком.
1.2. Акт о приемке выполненных работ (отдельного этапа работ) (далее - форма КС-2) - документ, применяемый для приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ производственного, жилищного, гражданского и других назначений. Форма КС-2 составляется на основании данных журнала учета выполненных работ (форма КС-6а, утвержденная постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100). Форма КС-2 подписывается уполномоченными представителями сторон, имеющими право подписи. На основании данных акта о приемке выполненных работ (форма КС-2, утвержденная постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100) заполняется справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, утвержденная постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100).
1.3. Акт о приемке законченных работ на Объекте - документ, применяемый для оформления и учета приема-сдачи объектов основных средств из ремонта, подписывается членами приемочной комиссии или лицом, уполномоченным на приемку объектов основных средств, в том числе эксплуатирующей организацией, представителями авторского надзора, строительного контроля, а также представителем подрядчика (Приложение № 4 к Контракту). Акт утверждается собственником или уполномоченным им лицом и сдается в бухгалтерию.
1.4. Временные здания и сооружения - специально возводимые или приспосабливаемые на период работ производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников.
1.5. Входной контроль проектной документации - проверка Подрядчиком переданной ему Заказчиком для выполнения работ по контракту проектной документации на соответствие ее Положению о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
При входном контроле проектной документации проводится анализ всей представленной документации, при этом проверяется:
- ее комплектность, в том числе наличие обязательного перечня исполнительной документации в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы;
- наличие согласований и утверждений;
- наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия;
- соответствие границ стройплощадки на стройгенплане с учетом установленных сервитутов;
- наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;
- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы.
1.6. Гарантийный срок - установленный в Контракте период времени, исчисляемый с даты подписания сторонами акта о приемке законченных работ на Объекте, в течение которого Подрядчик обязан устранять, в соответствии с условиями Контракта, своими и/или привлеченными силами и за свой счет выявленные недостатки (дефекты) результата работ, связанные с выполнением работ и/или поставленным и смонтированным оборудованием по Контракту, при отсутствии виновных действий со стороны Заказчика, третьих лиц и событий непреодолимой силы. Гарантийный период эксплуатации оборудования, приборов, изделий заводского изготовления, предусмотренных в проектной документации или других документах, согласованных Заказчиком, и смонтированных Подрядчиком, не может устанавливаться более, чем указано в заводской технической документации на них.
1.7. Журнал учета выполненных работ (далее - форма КС-6а) - документ, применяемый для учета выполненных работ, является накопительным, на основании которого составляется акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а ведет исполнитель работ по каждому объекту капитального строительства на основании замеров выполненных работ и расценок, принятых в смете к Контракту.
1.8. Исполнительная документация - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объекта капитального строительства и его элементов в процессе капитального ремонта объекта капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ. Порядок ведения исполнительной документации определяется согласно разделу II РД-11-02-2006.
1.9. Календарный план производства работ - документ, разрабатываемый Подрядчиком, устанавливающий последовательность и сроки выполнения работ, в том числе сроки выполнения отдельных этапов работ, в зависимости от сложности объекта, объемов и технологий работ. По данным календарного плана определяются потребность в машинах, в рабочих, сроки поставки строительных конструкций, изделий и материалов, технологического оборудования, составляется график работ в единицах: объем работ - время (дни, недели, месяцы).
1.10. Календарный план капитального ремонта - документ, входящий в графическую часть проекта организации капитального ремонта. В календарном плане приводятся очередность и сроки выполнения работ основных и вспомогательных зданий и сооружений, пусковых комплексов и работ подготовительного периода с распределением инвестиций и объемов строительно-монтажных работ по этапам работ и по времени.
1.11. Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные, улучшающие показатели таких конструкций, элементы и (или) восстановление указанных элементов.
1.12. Материалы, конструкции и изделия - все материалы, конструкции и изделия, предназначенные для выполнения работ в соответствии с проектной документацией, условиями Контракта и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и Сахалинской области нормативных правовых документов и правил, входящих в состав проектной документации.
1.13. Недостатки работ (дефекты) - несоответствие результата работ проектной документации и (или) требованиям обязательных стандартов, норм и правил.
1.14. Непредвиденные работы и затраты - работы и затраты, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе работ в результате уточнения проектных решений или условий выполнения работ в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте, которые составляют ____% <4>.
1.15. Оборудование - все виды оборудования, включая комплектующие к нему, указанные в спецификациях в рабочей документации.
1.16. Объект капитального строительства (Объект) - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
1.17. Подготовительные работы - работы, обеспечивающие все необходимые условия для капитального ремонта объекта. После выполнения подготовительных работ, Подрядчик должен подготовить и подписать совместно с Заказчиком соответствующий акт.
1.18. Проектная документация - совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для капитального ремонта объекта.
Рабочая документация представляет собой совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительно-монтажных работ, обеспечения оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.
1.19. Проект организации строительства (далее - ПОС) - обязательная часть проектной документации, содержащая обоснование принятой продолжительности капитального ремонта объекта и его отдельных этапов, распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по годам (кварталам), характеристику объекта, подлежащего капитальному ремонту, материально-технические, трудовые ресурсы, их источники, основные методы выполнения строительно-монтажных работ, структуру управления строительства объекта и другие разделы в соответствии с п. 23 Положения о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
1.20. Проект производства работ (далее - ППР) - организационно-технологический документ, разрабатываемый для реализации проекта и рабочего проекта и определяющий технологии строительных работ (технологические процессы и операции), качество их выполнения, сроки, ресурсы и мероприятия по безопасности.
ППР в полном объеме включает в себя: календарный план производства работ по объекту; строительный генеральный план; график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования; график движения рабочих кадров по объекту; график движения основных строительных машин по объекту; технологические карты на выполнение видов работ; схемы размещения геодезических знаков; пояснительную записку, содержащую решения по производству геодезических работ, решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели.
1.21. Работы - весь объем работ, в том числе подготовительные и общестроительные работы, монтаж оборудования, пусконаладочные работы, подлежащих выполнению Подрядчиком по условиям Контракта, а также нормативных документов и правил, действующих в Российской Федерации и Сахалинской области. Работы могут также означать отдельные части (виды) вышеуказанных работ там, где это требуется по смыслу Контракта.
1.22. Рекламационный акт - документ, составляемый в порядке, предусмотренном Контрактом, в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока и содержащий перечень недостатков, описание их, точное расположение, время обнаружения и время составления акта. Акт подписывается представителем Заказчика, Подрядчика и представителем проектной и эксплуатирующей организации.
1.23. Скрытые работы - работы, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ. Скрытые работы оформляются актами освидетельствования скрытых работ.
1.24. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (далее - форма КС-3) - документ, применяемый для расчетов с Подрядчиком за выполненные работы. Выполненные работы и затраты в справке отражаются исходя из цены и условий Контракта. Справка по форме КС-3 составляется на выполненные в отчетном периоде строительные и монтажные работы, работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, другие подрядные работы и представляется подрядчиком Заказчику (форма КС-3, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100).
1.25. Строительная техника - различные виды машин и механизмов, оборудование, все приборы, инструменты, инвентарь и всякого рода приспособления и оснастки, необходимые Подрядчику для выполнения работ и устранения всех недостатков в течение гарантийного срока.
1.26. Строительный контроль - проверка соответствия выполнения работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка (статья 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утв. постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468).
1.27. Субподрядчик - юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, заключившие субподрядный договор с Подрядчиком и соответствующие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим выполнение отдельных видов работ в соответствии с договором субподряда.
2. В случае несоответствия указанных выше понятий и определений терминам, изложенным в нормативных документах, в том числе вступивших в силу после подписания настоящего Контракта, Сторонам надлежит руководствоваться понятиями и определениями, изложенными в нормативных документах. Иные определения, употребляемые в Контракте, соответствуют понятиям и определениям, приведенным в Градостроительном кодексе Российской Федерации, Законе № 44-ФЗ, технических регламентах и сводах правил.

2. Предмет Контракта

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту объекта: _________________________________ (далее - Объект), в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
2.2. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется организовать, координировать, а также выполнить и сдать работы по капитальному ремонту Объекта, в соответствии с:
а) переданной в производство работ Заказчиком проектной документацией, утвержденной в установленном действующим законодательством порядке;
б) условиями настоящего Контракта.
2.3. По настоящему Контракту Заказчик обязуется принять результат работ по капитальному ремонту Объекта и оплатить его.
2.4. Работы по Контракту должны выполняться в строгом соответствии с проектной и рабочей документацией, техническим заданием (Приложение № 1), сметой стоимости работ (Приложение № 2) и календарным планом капитального ремонта (Приложение № 3).

3. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты работ <5>

3.1. Цена настоящего Контракта составляет __________ рублей, в том числе НДС ____% - __________ рублей <6>.
Цена настоящего Контракта определена итоговым протоколом от _______________ № ________ проведения закупки № ________ путем уменьшения начальной (максимальной) цены, определенной в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Сахалинской области от 01.04.2015 № 117-р "О Методических рекомендациях по применению методов определения начальной (максимальной) цены Контракта, цены Контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения нужд Сахалинской области на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, выполнение изыскательских и проектных работ, осуществление строительного контроля", по итогам каждого раздела сметной документации на коэффициент снижения начальной (максимальной) цены Контракта в случае снижения цены Контракта по итогам закупки (далее по тексту - понижающий коэффициент).
Понижающий коэффициент определен путем отношения ценового предложения Подрядчика к начальной (максимальной) цене Контракта и составляет К = ________ <7>.
3.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
3.3. Финансирование осуществляется из ___________________________________ <8>.
3.4. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
3.5. Цена Контракта может быть снижена без изменений предусмотренных настоящим Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта <9>.
3.6. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта цена Контракта уменьшается исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) или цена единицы товара (работы, услуги) при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара (объема работ, услуг) определяется как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара (объема работ, услуг) <10>.
3.7. Оплата работ производится в следующем порядке (выбрать один из вариантов):
С применением авансового платежа и промежуточной оплаты:
3.7.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере ____% <11> от годового лимита финансирования Объекта, что составляет __________ (__________) рублей. После оплаты Заказчиком выполненных в полном объеме подготовительных работ на Объекте сумма аванса выплачивается Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком надлежащим образом оформленного счета на оплату аванса.
3.7.2. Промежуточная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
а) Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) по работам (этапам работ), предусмотренных в соответствующем периоде календарного плана производства работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в ____ экземплярах, с приложением полного комплекта исполнительной документации в соответствии с требованиями проектной документации. При этом сведения, относящиеся к единичным расценкам, в форме КС-2 не заполняются (в графах 4 "Номер единичной расценки", 7 "Выполнено работ; цена за единицу, руб." проставляется прочерк);
б) Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ в приемке;
в) Заказчик осуществляет оплату выполненных работ за соответствующий период в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании подписанных форм КС-2, КС-3 с момента представления Подрядчиком надлежащим образом оформленных счета, счета-фактуры за вычетом части аванса, которая определяется в процентах от размера выполненных работ в стоимостном выражении в соответствующей форме КС-2. Размер процентов по вычету аванса равен размеру процентов авансов, полученных Подрядчиком на дату представления счета, счета-фактуры.
3.7.3. Окончательный расчет по выполненным работам производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента представления Подрядчиком надлежащим образом оформленных счета, счета-фактуры на основании подписанного акта о приемке законченных работ на Объекте.
Без авансирования, с промежуточной оплатой:

3.7.1. Авансирование работ по настоящему Контракту не предусматривается.
3.7.2. Промежуточная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в следующем порядке:
а) Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) по работам (этапам работ), предусмотренных в соответствующем периоде календарного плана производства работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в ____ экземплярах, с приложением полного комплекта исполнительной документации в соответствии с требованиями проектной документации. При этом сведения, относящиеся к единичным расценкам, в форме КС-2 не заполняются (в графах 4 "Номер единичной расценки", 7 "Выполнено работ; цена за единицу, руб." проставляется прочерк);
б) Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ в приемке;
в) Заказчик осуществляет оплату выполненных работ за соответствующий период в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании подписанных форм КС-2, КС-3 с момента представления Подрядчиком надлежащим образом оформленных счета, счета-фактуры за вычетом части аванса, которая определяется в процентах от размера выполненных работ в стоимостном выражении в соответствующей форме КС-2. Размер процентов по вычету аванса равен размеру процентов авансов, полученных Подрядчиком на дату представления счета, счета-фактуры.
3.7.3. Окончательный расчет по выполненным работам производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента представления Подрядчиком надлежащим образом оформленных счета, счета-фактуры на основании подписанного акта о приемке законченных работ на Объекте.

4. Расходование средств, предусмотренных
на непредвиденные работы и затраты

4.1. Размер средств на непредвиденные работы и затраты по настоящему Контракту определяется в соответствии со Сводным сметным расчетом в составе проектной документации, утвержденной Заказчиком. Указанные средства направляются на уточнение проектных решений или условий строительства в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте.
4.2. Дополнительные работы и затраты, выявленные в процессе производства работ по Контракту, в обязательном порядке актируются Заказчиком, Подрядчиком и иными заинтересованными сторонами. Оплата дополнительных работ производится за счет средств Контракта, предусмотренных по статье "Непредвиденные работы". При недостатке средств на непредвиденные работы в соответствии с Контрактом Подрядчик не производит выполнение дополнительных работ до особого распоряжения Заказчика. Заказчик обязан определить источник финансирования и порядок выполнения таких работ. Сметные расчеты на выполнение дополнительных работ подлежат проверке в организации, имеющей допуск на выполнение проектных работ.
4.3. Заказчик оплачивает дополнительные работы и затраты согласно смете стоимости работ в пределах затрат на:
- резерв средств на непредвиденные расходы и затраты - ____%.
При расчетах между Заказчиком и Подрядчиком неподтвержденная часть вышеуказанных затрат Подрядчику не оплачивается и остается в распоряжении Заказчика. Подрядчик не вправе требовать выплату неподтвержденной части затрат.

5. Срок и место выполнения работ

5.1. Подрядчик обязуется выполнить работы (этапы работ, отдельные виды работ) по настоящему Контракту в сроки, установленные в календарном плане производства работ (Приложение № 3), на основании календарного плана капитального ремонта в ПОС проектной документации.
5.2. Срок выполнения работ Объекта составляет _____ (__________) календарных дней с даты начала работ. Подготовительные работы включены в срок выполнения работ. Перечень подготовительных работ указан в ПОС проектной документации.
5.3. Дата начала работ: Подрядчик приступает к началу работ на Объекте на следующий день после передачи ему Заказчиком по акту объекта, а также всей необходимой для выполнения работ на Объекте документации согласно п. 6.2.2 настоящего Контракта.
5.4. Дата окончания работ: по истечении срока выполнения работ, указанного в п. 5.2 настоящего Контракта, с момента начала работ, указанного в п. 5.3 настоящего Контракта (день, месяц, год).
5.5. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, без ущерба их качеству и в соответствии с проектной документацией. При этом Заказчик вправе, при наличии средств на лицевом счете, производить оплату по факту за досрочно выполненные Подрядчиком отдельные виды (этапы) работ, в соответствии с календарным планом производства работ.
5.6. Место выполнения работ: ___________________________________.

6. Права и обязанности заказчика

6.1. Заказчик имеет право:
6.1.1. В порядке осуществления строительного контроля, рассматривать образцы строительных материалов, оборудования, изделий, конструкций и комплектующих (далее - товары), приобретаемых (или планируемых к приобретению) Подрядчиком для производства работ, включая сопровождающие их документы, подтверждающие их качество и соответствие Российским стандартам (паспорта на поставленные товары, накладные от поставщиков, сертификаты соответствия, Технические свидетельства о разрешении применения их в строительстве на территории Российской Федерации (ТС), пожарные сертификаты в оригинале или заверенные в установленном порядке печатью, датой и подписью производителя или официального заявителя (получателя) копий сертификатов и ТС.
6.1.2. Беспрепятственного доступа на Объект в течение всего периода выполнения работ.
6.1.3. Выдавать Подрядчику предписания об отстранении от работы или снятия с Объекта конкретных инженерно-технических работников и конкретных рабочих, в случае обнаружения у них признаков алкогольного и (или) наркотического опьянения. В случае несогласия, Подрядчик обязан направить таких инженерно-технических работников или рабочих на прохождение установленных законом процедур, для подтверждения или опровержения факта алкогольного и наркотического опьянения. По результатам такого обследования Заказчик принимает решение о допуске или недопуске этих работников (рабочих) к работе на Объекте (постоянно или временно).
6.1.4. Требовать от Подрядчика удаления любого лица, нанятого для работы на Объекте, включая, если необходимо, представителей Подрядчика, указанных в списке согласно п. 7.2.3 настоящего Контракта, которые:
а) имеют просроченные удостоверения, необходимые для допуска их к выполнению работ (охрана труда, электробезопасность, работа с грузоподъемными механизмами и другие);
б) проявляют некомпетентность или небрежность при выполнении своих должностных обязанностей;
в) постоянно осуществляют действия, угрожающие безопасности, здоровью работающих и третьих лиц или окружающей среде.
6.1.5. Требовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
6.1.6. Отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным разделом 13 настоящего Контракта.
6.1.7. Запрашивать у поставщика (подрядчика, исполнителя) информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств;
6.1.8. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ;
6.1.9. Отказаться от приемки работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации;
6.1.10. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным проектной документацией и настоящим Контрактом <12>.
При этом привлечение экспертов из числа лиц, осуществляющих на объекте строительный контроль, авторский надзор, признается добросовестным исполнением требований о проведении экспертизы результата работ, закупки.
6.1.11. Требовать представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим Контрактом.
6.1.12. В любое время, в том числе несмотря на наличие акта приемки выполненных работ, провести контрольный обмер фактически выполненных Подрядчиком работ (по объему и качеству). Для проведения контрольного обмера Заказчик направляет письменное извещение-вызов Подрядчику о дате, времени и месте проведения контрольного обмера. В случае если Подрядчик, надлежащим образом извещенный о дате, времени и месте проведения контрольного обмера, не обеспечит свою явку или явку своего представителя для участия в проведении контрольного обмера, а равно откажется от участия в проведении контрольного обмера или иным образом уклонится от его проведения, то Заказчик вправе составить односторонний акт контрольного обмера с указанием о том, что Подрядчик не обеспечил свою явку для участия в проведении контрольного обмера, а копию акта контрольного обмера направить Подрядчику заказным письмом с уведомлением или вручить уполномоченному представителю нарочно.
В случае если по результатам контрольного обмера фактически выполненных Подрядчиком работ будет установлено, что какие-либо работы Подрядчиком не исполнены, но предъявлены к оплате, то такие работы оплате не подлежат до их фактического выполнения. В том случае если работы уже оплачены, то Подрядчик обязан в трехдневный срок со дня получения соответствующего требования Заказчика, вернуть полученную сумму за фактически невыполненные работы.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
6.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта передать Подрядчику по Акту приема-передачи строительную площадку для производства работ, Проектную документацию в отношении Объекта со штампом "К производству работ" и с необходимыми согласованиями, рабочую документацию с необходимыми согласованиями, перечень необходимой исполнительной документации.
6.2.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней согласовать представленный Подрядчиком календарный план производства работ.
6.2.4. Передать Подрядчику информацию о лицах, уполномоченных осуществлять авторский надзор (при необходимости) и строительный контроль за проведением работ.
6.2.5. По письменному сообщению Подрядчика о завершении работ на Объекте:
6.2.5.1. сформировать и утвердить состав приемочной комиссии;
6.2.5.2. организовать совместно с Подрядчиком приемку работ на Объекте.
6.2.6. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
6.2.7. При возникновении права требования неустойки (штрафа, пени) от Подрядчика, направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями настоящего Контракта.
6.2.8. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями настоящего Контракта.
6.2.9. При обнаружении (в том числе уполномоченными контрольными органами) несоответствия объема, качества и стоимости выполненных Подрядчиком работ Техническому заданию потребовать устранить выявленные недостатки.
6.2.10. При обнаружении отступления от проектной документации, использования материалов и выполнения работ, качество которых не отвечает требованиям проектной документации и технических регламентов, дать предписание в журнале учета выполненных работ о приостановке работ и определить срок исправления обнаруженных недостатков. В течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения направить уведомление об этом Подрядчику в порядке, определенном разделом 16 настоящего Контракта.
6.2.11. Провести экспертизу результатов выполненных работ.

7. Права и обязанности подрядчика

7.1. Подрядчик имеет право:
7.1.1. Требовать своевременной приемки и оплаты надлежащим образом исполненных им обязательств в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.
7.1.2. Для выполнения отдельных видов работ по настоящему Контракту, привлечь субподрядные организации. В этом случае Подрядчик выступает генподрядчиком по отношению к субподрядчикам и вправе привлекать только лиц, имеющих соответствующие свидетельства о допуске на соответствующие виды работ. При этом полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта субподрядчиком несет Подрядчик.
7.1.3. Самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему Контракту, соблюдая проектную документацию и сроки выполнения работ.
7.1.4. Отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным разделом 13 настоящего Контракта.
7.1.5. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ по Контракту.
7.1.6. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
7.2. Подрядчик обязан:
7.2.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выполнения Заказчиком п. 6.2.2 настоящего Контракта произвести входной контроль переданных Заказчиком документов и направить письмо в адрес Заказчика о результатах входного контроля проектной и разрешительной документации.
7.2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после дня получения проектной документации с отметкой "в производство работ", разработать и предоставить Заказчику проект производства подготовительных работ.
За 5 (пять) рабочих дней до окончания выполнения подготовительных работ обязан разработать и передать на согласование Заказчику календарный план производства работ, с обязательным указанием мероприятий по охране труда, мероприятий по обеспечению безопасности третьих лиц (арендаторов, посетителей, работников учреждений и т.д.) в ремонтируемых без отселения зданиях и зданиях, расположенных на строительной площадке либо примыкающих к ней, а также безопасного движения пешеходов и транспорта на прилегающих магистралях, очередность и порядок совмещенного выполнения ремонтно-строительных работ с указанием помещений, в которых на время производства работ отключаются питающие сети, запрещается проход проживающих и (или) арендаторов.
7.2.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней после дня получения проектной документации принять от Заказчика объект по акту приема-передачи при исполнении Заказчиком требований, изложенных в пункте 6.2.2 настоящего Контракта.
7.2.4. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, в том числе последовательности выполняемых работ в соответствии с календарным планом производства работ, а также после завершения подготовительных работ на объекте, всех работников Подрядчика, а также работников, прибывающих или работающих на строительной площадке, в том числе представителей Заказчика, работников всех субподрядных организаций, иных лиц, имеющих право посещать или находиться на строительной площадке.
7.2.5. До начала любых работ по Контракту, оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями муниципальных нормативных документов и ПОС. В местах сопряжения Объекта с пешеходной зоной установить защитные козырьки над пешеходными зонами, а на тротуарах установить настил для пешеходов, оборудованный перилами. Внутриплощадочные подготовительные работы должны быть выполнены до начала общестроительных работ в соответствии с проектом производства работ.
7.2.6. Предоставить в течение 7 дней в порядке, предусмотренном разделом 16 настоящего Контракта, Заказчику на согласование уточненный календарный план производства работ в случае, если фактический ход выполнения работ по каким-либо причинам перестал соответствовать срокам, установленным в календарном плане капитального ремонта.
7.2.7. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, и сдать Заказчику результат работ по капитальному ремонту на Объекте в установленные сроки и порядке.
7.2.8. Нести расходы по содержанию Объекта до даты подписания Заказчиком акта о приемке законченных работ на Объекте.
7.2.9. Осуществлять охрану строительной площадки и Объекта в порядке, установленном разделом 9 настоящего Контракта.
7.2.10. Нести ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материалов и оборудования до даты подписания акта о приемке законченных работ на Объекте.
7.2.11. В случае уклонения от подписания акта о приемке законченных работ на Объекте, обязан в течение 2 (двух) рабочих дней письменно обосновать свой отказ и направить его Заказчику и в дирекцию саморегулируемой организации строителей (СРО), в котором он получил Свидетельство о допуске к работам.
7.2.12. Постоянно вести Журнал входного контроля материалов, изделий, конструкций и оборудования на объект, Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, Общий Журнал производства работ (ежедневно), специальные журналы производства работ и своевременно оформлять необходимую исполнительную документацию. Все журналы учета выполненных работ представлять представителям Заказчика по их запросам или при посещении ими строительной площадки.
7.2.13. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе замечания и обязательные для исполнения предписания Заказчика или его Представителя по соблюдению требований безопасности работ на объекте и охраны труда, которые заносятся в соответствующие журналы. В случае выдачи Заказчиком обязательного для исполнения предписания по безопасности работ, а также охране труда, приостановить работы на соответствующем участке работ на Объекте до устранения замечаний или исполнения предписания, о чем делается соответствующая запись в журнале выполнения работ.
7.2.14. В срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной/выполняемой работе и иные отступления от проектной документации и условий настоящего Контракта и уведомлять в течение 1 (одного) дня Заказчика об устранении нарушений, отмеченных в предписании Заказчика в порядке, предусмотренном разделом 16 настоящего Контракта.
7.2.15. Своевременно исполнять предписания, внесенные контролирующими и надзорными органами в общий журнал производства работ, специальные журналы и журнал авторского надзора.
7.2.16. Осуществлять строительный контроль, входной контроль материалов, конструкций, изделий и оборудования, соответствие выполненных работ проектной документации и техническим регламентам, а материалов, конструкций, изделий и оборудования сопроводительным документам (паспортам, товаротранспортным накладным, сертификатам соответствия, пожарным сертификатам с приложенными к ним протоколами испытаний, техническим свидетельствам Министерства регионального развития Российской Федерации на право их применения в строительстве на территории Российской Федерации с приложенными к ним Оценкой соответствия и заключением специализированных лабораторий при определении класса пожарной опасности конструкций).
Копии паспортов, сертификатов и технических свидетельств (ТС) со всеми приложениями на материалы, конструкции и изделия должны быть заверены оригинальной печатью, датой и подписью конкретного ответственного лица производителя или официального заявителя (получателя) сертификатов и ТС. Неотъемлемой частью сертификатов и технических свидетельств являются протоколы испытаний специализированных аккредитованных лабораторий.
Без проведения входного контроля с отображением результатов его в Журнале входного контроля подрядчик не имеет прав на применение поступивших на строительную площадку материалов, изделий и конструкций.
Подрядчик, при проведении входного контроля, обязан проверять наличие соответствующей информации о сертификатах и технических свидетельствах в официальных реестрах на соответствующих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
Реестр сертификатов: http://www.gost.ru/.
Реестр выданных технических свидетельств: http://www.certif.org/.
7.2.17. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком строительного контроля хода выполнения работ, качества используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу Объекта. Представлять, по их требованию, Журнал входного контроля, Журнал производства работ, Журнал авторского надзора, Журналы специальных работ и иную необходимую информацию. Подрядчик обязан предоставить специалисту строительного контроля Заказчика постоянное оборудованное рабочее место в бытовом городке на Объекте на весь период выполнения работ.
7.2.18. Осуществлять работы по организации капитального ремонта объекта лично. Осуществлять конкретные строительно-монтажные виды работ собственными силами при наличии свидетельства о допуске к соответствующим видам работ.
7.2.19. Для выполнения работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям охраны труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных необходимой спецодеждой, спецобувью, защитными касками, защитными очками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также прошедших вводный, специальный и противопожарный инструктаж.
7.2.20. Подрядчик обязан при осуществлении работ соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и иных нормативных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.21. Подрядчик обязан принять все разумные меры по охране окружающей среды на строительной площадке и около ее границ и избегать нарушений общественного порядка, вызывающих неудобство для граждан и их имущества в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, электрические разряды по поверхности и отводимые со строительной площадки сточные воды не превышали показателей, установленных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7.2.22. Все суммы убытков и компенсаций, подлежащих уплате третьим лицам по искам в связи с нарушением Подрядчиком правил и норм соблюдения охраны окружающей среды и безопасности проведения работ, возлагаются на Подрядчика.
7.2.23. По требованию Заказчика представлять копии документов, подтверждающих право субподрядной организации осуществлять виды работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства (свидетельства, лицензии), распорядительных документов (приказ) о назначении персонально ответственных должностных лиц субподрядной организации. Указанные должностные лица должны иметь квалификацию, соответствующую требованиям действующего законодательства.
7.2.24. Обеспечить:
а) производство работ в сроки и в полном соответствии с проектной документацией;
б) качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией;
в) своевременное устранение недостатков (дефектов) по вине Подрядчика, выявленных при проведении строительного контроля Заказчика, авторского надзора при производстве и приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;
г) нормативное санитарное состояние строительной площадки и Объекта при исполнении Контракта, вывоз и утилизацию строительного мусора.
7.2.25. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке, оборудовать временное освещение и другие работы жизнеобеспечения на период выполнения работ, в соответствии с ПОС.
7.2.26. Обеспечить объект необходимыми материально-техническими ресурсами, включая оборудование, строительную технику, необходимые средства защиты работающих на Объекте. Применение материалов, изделий, оборудования и конструкций, не предусмотренных проектной документацией, запрещается.
7.2.27. Использовать все поставляемое технологическое оборудование с отгрузочными паспортами качества, соответствующими инструкциями по их монтажу и эксплуатации, а также другими документами о соответствии их проектной документации.
Все оригиналы документов, подтверждающие соответствие качества материалов, изделий и конструкций, и оборудования, должны быть переданы Заказчику в составе исполнительной документации по объекту.
7.2.28. Выполнить, при необходимости, в первую очередь и в установленном порядке, сезонные работы, производство которых обусловлено климатическими условиями, что должно обеспечить надлежащие темпы работ и достижение требуемых качественных и временных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.
7.2.29. Осуществлять, в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ, окончательную уборку строительной площадки от остатков материалов и отходов. Не допускать захламление строительной площадки. Не допускается хранение на строительной площадке изделий, строительных материалов и конструкций с нарушением правил об их складировании в соответствии с документами производителя об их хранении или ГОСТ.
7.2.30. Обеспечить в ходе выполнения работ мероприятия по охране труда, безопасности строительных работ для окружающей среды и населения в соответствии с ПОС.
7.2.31. Установить при въезде на строительную площадку информационный щит, отображающий паспорт работ на объекте, с указанием наименования Объекта, наименований застройщика (Заказчика), Подрядчика, проектной организации, фамилий, должностей и номеров телефонов, ответственных лиц указанных организаций, наименований и контактной информации саморегулируемых организаций Подрядчика, проектной организации, субподрядчиков и лица, осуществляющего строительный контроль, и их контакты, сроков начала и окончания работ, схемы объекта и его краткой характеристики.
7.2.32. Своевременно устанавливать ограждения котлованов и траншей, оборудованные трапы и переходные мостики.
7.2.33. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать предусмотренные нормативными документами знаки безопасности.
7.2.34. Не производить, самостоятельно, демонтаж ограждений, установленных Заказчиком, без отдельного согласования с ним.
7.2.35. Обеспечить использование бытовых помещений по прямому назначению, исключить случаи их использования для временного проживания работников и хранения материальных ценностей, использования электронагревательных приборов с открытыми спиралями, доступными теплоотражателями, если их температура может достигать выше 80 градусов Цельсия.
7.2.36. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ, использования земельного участка, переданного Подрядчику Заказчиком по акту приема-передачи, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.
7.2.37. Нести ответственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещать ущерб, нанесенный Заказчику или третьим лицам в результате возможного пожара, возникшего по вине Подрядчика на Объекте.
7.2.38. Вывезти в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта о приемке законченных работ на Объекте за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные материалы, механизмы, конструкции, временные здания и сооружения, а также другое имущество.
7.2.39. Оборудовать выезды со строительной площадки пунктами мойки колес автотранспорта с безопасным отводом или кругооборотом использованной воды.
7.2.40. Известить Заказчика в порядке, предусмотренном разделом 16 настоящего Контракта, за 3 (три) рабочих дня до начала освидетельствования ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ, составления и подписания актов освидетельствования этих работ. В случае отсутствия, без уважительных причин, надлежаще уведомленного представителя Заказчика, при наступлении времени освидетельствования скрытых работ, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке подписать акт освидетельствования, уведомив об этом Заказчика.
В случае, если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подтверждения Заказчиком, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ или все, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить эти работы за свой счет.
7.2.41. Если Объект, до его приемки Заказчиком, погиб или поврежден вследствие исполнения Подрядчиком ошибочных указаний Заказчика, Подрядчик вправе требовать оплаты цены настоящего Контракта и подлежащих возмещению расходов при условии, что им были выполнены обязанности, предусмотренные п. 7.2.49 настоящего Контракта.
7.2.42. Представить Заказчику для приемки фактически выполненных работ исполнительную документацию в соответствии с проектной документацией и формы КС-2 и КС-3 на соответствующий объем выполненных работ согласно п. 3.7.2 Контракта.
7.2.43. При передаче Заказчику законченного Объекта, подписать, совместно с Заказчиком, документ, подтверждающий соответствие отремонтированного здания или сооружения проектной документации в соответствии п. 4 ст. 39 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
7.2.44. Обеспечить Заказчику передачу Объекта в установленном порядке.
7.2.45. После завершения всех работ по Контракту подготовить и передать Заказчику пакет документов и исполнительной документации.
7.2.46. Немедленно предупредить Заказчика, путем направления ему соответствующего письма в порядке, предусмотренном разделом 16 настоящего Контракта, и до получения от него указаний, приостановить работу по Контракту при обнаружении:
а) необходимости выполнения непредвиденных (дополнительных) работ, не учтенных проектной документацией, препятствующих дальнейшему выполнению последующих работ;
б) непригодности или недоброкачественности переданных Заказчиком материалов, оборудования, проектной документации;
в) возможных неблагоприятных последствий для Заказчика или Подрядчика при выполнении указаний Заказчика о способе выполнения работ на Объекте или указаний Заказчика на выполнение работ в соответствии с проектной документацией, на недоброкачественность которой в этом указал Подрядчик;
г) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности (надежности) результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 5 (пяти) рабочих дней для направления разъяснений Заказчиком, не вправе при предъявлении к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.
7.2.47. Приостановить работы на Объекте с момента получения уведомления в соответствии с п. 6.2.10 настоящего Контракта.
7.2.48. Уведомлять Заказчика в случаях и порядке, предусмотренных разделом 13 настоящего Контракта, о намерении расторгнуть Контракт.
7.2.49. Представить по письменному запросу Заказчика информацию о ходе исполнения обязательств.
7.2.50. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме с момента изменения адреса фактического местонахождения. В противном случае все риски, связанные с несвоевременным получением уведомлений по Контракту, несет Подрядчик.
7.2.51. В случае изменения банковских реквизитов в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Подрядчика, несет Подрядчик.
7.2.52. Предоставить информацию обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены Контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику Подрядчиком не позднее 10 (десяти) дней до момента заключения им договора с субподрядчиком <13>.
7.2.53. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме работ, стоимость которых составляет не менее _____ (__________) процентов от общей цены Контракта <14>.
7.2.54. Выполнить работы в соответствии с действующими природоохранными требованиями.
7.2.55. До начала выполнения работ на Объекте, при которых образуются отходы производства и потребления 1 - 4 классов опасности, заключить договоры на утилизацию таких отходов с организациями, имеющими лицензии на перевозку, размещение, обезвреживание и использование отходов 1 - 4 классов опасности. Предоставить Заказчику заверенные копии лицензий и договоров на утилизацию отходов 1 - 4 классов опасности. В период производства строительно-монтажных работ на Объекте вести журнал образования и движения отходов производства и потребления. По окончании работ предоставить копию журнала Заказчику.
7.2.56. Обеспечить в местах производства работ, в первую очередь потенциально пожароопасных, запасы материалов, инвентаря, техники, необходимые для проведения работ по локализации и тушению возгораний, а также наличие средств индивидуальной защиты для каждого работника.
7.2.57. Обеспечить, в случае возникновения возгораний на прилегающих к строительной площадке территориях, работы по их локализации и тушению.
7.2.58. Во время проведения работ выполнять на Объекте необходимые мероприятия по безопасности движения, охране труда, охране окружающей среды, соблюдать земельное законодательство.
7.2.59. Перед началом производства работ на участках земель лесного фонда, предоставленных в пользование, совместно с представителем лесничества произвести освидетельствование древесины, подлежащей рубке, при этом определить объем древесины, подлежащей сохранности как необработанный круглый лесоматериал (пункт включается при необходимости).
7.2.60. По согласованию с представителем лесничества определить место складирования вырубленного необработанного круглого лесоматериала и обеспечить за свой счет его сохранность до завершения рубки (пункт включается при необходимости).
7.2.61. Не позднее, чем за 20 дней до завершения рубки направить Заказчику информацию, согласованную с лесничеством, об объеме и породном составе вырубаемой древесины (пункт включается при необходимости).
7.2.62. По окончании строительных работ произвести передачу рекультивированных земель (брошенные участки дороги, временно занимаемые земли) по акту приемки-сдачи рекультивированных земель в установленном законодательством порядке.
7.2.63. Разработать проект нормативов образования отходов по Объекту и лимит на их размещение, выполнить расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу, сбросов вредных веществ в водные объекты на основании использования раздела ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) проектной документации и действующих методических указаний Росприроднадзора по разработке проектов образования отходов и лимитов на их размещение, расчеты платы за фактическое загрязнение окружающей среды и согласовать их с уполномоченным органом государственной власти или подведомственным ему учреждением (пункт включается по необходимости).
7.2.64. Произвести оплату за фактическое загрязнение окружающей среды в соответствии с расчетом платы, согласованным с управлением Росприроднадзора по Сахалинской области.
7.3. Подрядчик не вправе:
7.3.1. Передавать на субподряд работы и (или) ответственность по организации капитального ремонта Объекта.
7.3.2. Приступать к общестроительным работам до подписания акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям настоящего Контракта, ПОС, безопасности труда, требованиям пожарной безопасности и требованиям охраны окружающей среды и готовности Объекта к началу выполнения работ.
7.3.3. Передавать Объект или отдельную его часть, а также проектную документацию на Объект или его отдельной части третьим лицам без письменного согласования с Заказчиком.
7.3.4. Использовать в ходе осуществления работ материалы, изделия и оборудование, не указанные в проектной документации и не прошедшие входной контроль.
7.3.5. Поставлять и хранить на территории строительной площадки материалы без наличия на них документов, подтверждающих их качество и соответствие проектной документации.
7.3.6. Отказать Заказчику в предоставлении оригиналов накладных от поставщиков, сертификатов соответствия, Технических свидетельств о разрешении применения их в строительстве на территории Российской Федерации, пожарных сертификатов и прочее или заверенных в установленном порядке оригинальной печатью, датой и подписью производителя или официального заявителя (получателя) копий таких документов.

8. Порядок и сроки осуществления приемки работ

8.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения о готовности к сдаче Объекта, акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости работ (КС-3) и надлежащим образом оформленной исполнительной документации по Объекту в соответствии с п. 3.7.2 настоящего Контракта.
Подрядчик направляет извещение о готовности к сдаче Объекта со всеми документами, перечисленными в настоящем пункте, в порядке, установленном разделом 16 настоящего Контракта.
8.2. Заказчик с участием Подрядчика принимает Объект, в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет Подрядчику подписанный акт о приемке законченных работ на Объекте или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний.
При этом Заказчик не имеет право мотивировать свой отказ в приемке законченных работ на Объекте выходя за пределы требований, обусловленных в настоящем Контракте и проектной документации.
8.3. Объект считается принятым Заказчиком с момента подписания акта о приемке законченных работ на Объекте, акта о соответствии выполненных работ на Объекте проектной документации, требованиям технического регламента, позволяющим эксплуатацию.
8.4. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ по Контракту Заказчик вправе досрочно принять работы в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

9. Охрана объекта

9.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану Объекта и строительной площадки, в том числе бытовых помещений, организовать пропускной режим на стройплощадку в соответствии с ПОС и проектом производства работ.
9.2. Подрядчик обязан, в соответствии с проектной документацией, обеспечить пожарную безопасность Объекта и строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего, в соответствии с ПОС, строительная площадка должна быть оснащена необходимым количеством доступных средств пожаротушения, а также Подрядчик обязан обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком эксплуатации.
9.3. С начала работ и вплоть до передачи Объекта Заказчику Подрядчик несет полную ответственность за охрану строящегося Объекта, в том числе материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки.
9.4. После подписания акта приемки объекта, Заказчик в 10-дневный срок принимает Объект под свою охрану, после чего несет риск возможного его разрушения или повреждения.
В случае непринятия Объекта под охрану Заказчиком в установленный срок, Заказчик возмещает все затраты Подрядчика по дальнейшей охране и содержанию Объекта, включая все затраты на коммунальные услуги и несет все риски случайной гибели или случайного повреждения.
9.5. До сдачи Объекта, с учетом п. 9.4 настоящего Контракта, Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения или повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

10. Гарантии качества работ

10.1. Подрядчик гарантирует:
а) возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;
б) бесперебойное функционирование технологического оборудования и инженерных систем, установок, механизмов, инженерных сетей, смонтированных и налаженных Подрядчиком, при их правильной эксплуатации в гарантийный срок, который указан в паспортах качества технологического оборудования, инженерных систем, механизмов, изделий, конструкций поставленных и смонтированных в соответствии с проектной документацией;
в) возможность достижения Объектом указанных в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них при условии наличия у эксплуатирующей организации специального обученного квалифицированного обслуживающего персонала и выполнения ими требований по эксплуатации объекта, оборудования, инженерных систем;
г) своевременное устранение за свой счет недостатков по вине Подрядчика, выявленных при эксплуатации в период гарантийного срока.
10.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ начинается со дня подписания акта о приемке законченных работ на Объекте и устанавливается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе:
а) на общестроительные работы - 5 (пять) лет;
б) на оборудование - срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования, если примененное оборудование соответствует проектной документации.
10.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его субподрядчиками и поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют представленными им сертификатам соответствия и качества или проектной документации, Заказчик по Контракту, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения недостатков, в порядке раздела 16 настоящего Контракта направляет Подрядчику уведомление об обнаруженных (выявленных) недостатках. Заказчик, совместно с Подрядчиком, составляет рекламационный акт, где, кроме прочего, определяются сроки устранения недостатков (дефектов). Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) дней со дня обнаружения недостатков. Течение гарантийного срока прерывается на все документально доказанное время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться именно вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. При этом эксплуатирующая организация должна представить заверенный документ о выводе из эксплуатации указанного Объекта или части Объекта по вине Подрядчика.
10.4. Если Подрядчик не устраняет недостатки (дефекты) в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик имеет право устранить недостатки (дефекты) силами третьих лиц за счет Подрядчика.
10.5. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту вследствие:
а) нормального износа Объекта и его частей;
б) возникновения недостатков, вызванных неправильной эксплуатацией;
в) возникновения недостатков в результате ошибок в инструкции по эксплуатации, которую составил Заказчик или привлеченные им третьи лица;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. Ответственность Сторон

11.1. При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
11.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
11.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы __________ (руб.), определяемой в следующем порядке:
а) 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3000000 (три миллиона) рублей;
б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3000000 (трех миллионов) рублей до 50000000 (пятидесяти миллионов) рублей;
в) 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50000000 (пятидесяти миллионов) рублей до 100000000 (ста миллионов) рублей;
г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100000000 (сто миллионов) рублей.
11.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента надлежащего уведомления Подрядчика Заказчиком в соответствии с разделом 16 настоящего Контракта.
11.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом (в том числе гарантийного), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке выполненных работ;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

С = Сцб x ДП,

где:
Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

К = ДП / ДК x 100%,

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
11.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных Контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3000000 (три миллиона) рублей;
б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3000000 (трех миллионов) рублей до 50000000 (пятидесяти миллионов) рублей;
г) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50000000 (пятидесяти миллионов) рублей до 100000000 (ста миллионов) рублей;
д) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100000000 (сто миллионов) рублей.
11.4. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 7.2.52 настоящего Контракта, Подрядчик обязан, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента надлежащего уведомления Подрядчика Заказчиком в соответствии с разделом 16 настоящего Контракта, оплатить Заказчику пени в размере, определяемом согласно п. 11.3.1 настоящего Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Подрядчиком указанной в п. 7.2.52 настоящего Контракта информации Заказчику.
11.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 7.2.53 настоящего Контракта, Подрядчик несет ответственность в соответствии с п. 11.3.2 настоящего Контракта.
11.6. В случае, если Подрядчиком не исполнено требование Заказчика по уплате неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента надлежащего уведомления Подрядчика Заказчиком в соответствии с разделом 16 настоящего Контракта, Заказчик вправе (выбрать нужный вариант):
- удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по Контракту,
- удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.
11.7. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.
11.8. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
11.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
11.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
11.11. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае непредоставления либо предоставления ненадлежащим образом оформленных документов на оплату.

12. Обеспечение исполнения обязательств <15>

12.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчиком предоставлено обеспечение исполнения Контракта.
Обеспечение исполнения настоящего Контракта составляет ____% от начальной (максимальной) цены Контракта, __________ (__________) рублей и представляется Подрядчиком в виде безотзывной банковской гарантии либо внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет. Срок действия банковской гарантии _______________ (день, месяц, год).
12.2. По решению Заказчика, безотзывная банковская гарантия может быть предъявлена банку или иной кредитной организации для выплаты суммы обеспечения исполнения Контракта, в том числе по возврату авансового платежа, а также уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом.
12.3. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
12.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
12.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, подлежат возврату на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами документов о приемке выполненных работ, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ.
12.6. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

13. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

13.1. Контракт вступает в силу после его подписания Сторонами.
13.2. Настоящий Контракт действует до момента полного исполнения обязательств Сторон по Контракту, за исключением гарантийных, которые имеют самостоятельный срок. Обязательства Сторон прекращаются вследствие их полного исполнения Сторонами либо в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом ввиду его расторжения по основаниям, предусмотренным в настоящем разделе.
13.3. Изменение положений настоящего Контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. Все дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания его Сторонами.
13.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта <16> по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
13.5. Одностороннее расторжение Контракта <17> осуществляется в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ. Основаниями для одностороннего расторжения Контракта являются случаи:
- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и недостатки результата работы, допущенные Подрядчиком в согласованный Сторонами разумный срок не были устранены (п. 3 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- в любое время до сдачи Заказчику результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Контракта, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу (ст. 717 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущее увеличение срока окончания работ более чем на 30 календарных дней либо отставание от графика производства работ более чем на 30 календарных дней;
- несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление некачественных работ не выполнено в согласованные Сторонами сроки;
- существенное нарушение Подрядчиком условий Контракта;
- 2-кратное нарушение Подрядчиком требований безопасности к осуществляемым работам или требований к охране труда, в случае если такие нарушения могут угрожать жизни и здоровью окружающих и отражены в Журнале производства работ;
- издание актов государственных органов в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на производство работ;
- существенное изменение обстоятельств, из которых Заказчик исходил при заключении Контракта;
- иные основания, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.
13.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
13.7. Действия Сторон при расторжении Контракта по соглашению сторон:
13.7.1. Сторона Контракта, которая приняла решение о намерении расторгнуть Контракт, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне с приложением соглашения о расторжении Контракта и с указанием на обстоятельства, послужившие к принятию такого решения, с предложением:
а) подписать соглашение о расторжении Контракта;
б) провести контрольный обмер фактически выполненных Подрядчиком и подлежащих оплате Заказчиком работ, составить акт сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 на дату подписания соглашения о расторжении Контракта;
в) подписать справку КС-3 о стоимости работ;
г) произвести расчет за фактически выполненные работы.
13.7.2. Сторона Контракта, получившая уведомление, в течение _____ (__________) рабочих дней с момента получения уведомления рассматривает его и:
а) в случае несогласия предоставляет другой Стороне свои возражения с приложением, подтверждающих доводы документов;
б) при согласии расторгнуть настоящий Контракт, осуществляет действия, предложенные другой Стороной.
13.7.3. В случае выплаты аванса, Подрядчик обязуется в течение _____ (__________) рабочих дней с момента расторжения Контракта, вернуть Заказчику часть аванса, превышающую стоимость фактически выполненных работ, зафиксированную в справке КС-3.
13.7.4. В случае превышения стоимости фактически выполненных Подрядчиком работ, зафиксированной в справке КС-3, суммы выплаченного Заказчиком аванса, последний обязуется в течение _____ (__________) рабочих дней, выплатить Подрядчику неоплаченную стоимость фактически выполненных работ.
13.7.5. В случае, если Стороны не придут к соглашению о расторжении настоящего Контракта (если Стороной, направившей уведомление о намерении расторгнуть Контракт, будет получен отказ от его расторжения или не будет получен ответ от второй Стороны), спор о его расторжении разрешается в порядке, предусмотренном разделом 15 настоящего Контракта.
13.8. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.
13.9. Ответственность за сохранность Объекта до момента расторжения Контракта несет Подрядчик.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
14.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
14.3. Сторона обязана в трехдневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий на выполнение обязательств по Контракту.
14.4. Сторона вправе потребовать досрочного расторжения Контракта в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем _____ (__________) месяцев подряд. При этом в случае такого расторжения Стороны не вправе требовать возмещения убытков (упущенной выгоды и реального ущерба), причиненного таким расторжением, за исключением оплаты фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком на момент расторжения работ.

15. Порядок урегулирования споров

15.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
15.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Сахалинской области.

16. Сообщения по Контракту

16.1. Любое сообщение по Контракту дается в письменной форме. Устные сообщения по Контракту не допускаются. Под сообщением понимается направление одной Стороной Контракта (далее - Отправитель) любого документа или документов, содержащих информацию, необходимую для исполнения настоящего Контракта, второй Стороне Контракта (далее - Получатель). Документ (документы) должен содержать дату его составления, исходящий номер в соответствии с принятой в организации (предприятии, учреждении) системой регистрации исходящих документов, должность и ФИО лица, подписавшего документ.
16.2. Стороны направляют сообщения нарочно, при этом Получатель обязан проставить на копии Отправителя получаемого сообщения штамп или печать Получателя, подпись лица, принявшего сообщение, его ФИО, наименование должности и дату принятия. Печать или штамп получателя должны отражать его наименование, позволяющее бесспорно подтвердить факт получения им уведомления.
16.3. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий Контракта сообщения могут направляться в том числе:
а) заказной корреспонденцией, при этом корреспонденция считается доставленной адресату при отправке по территории города Южно-Сахалинска в течение _____ (__________) рабочих дней со дня сдачи корреспонденции в почтовое отделение, по территории Сахалинской области, за исключением города Южно-Сахалинска, - по истечении _____ (__________) рабочих дней со дня сдачи корреспонденции в почтовое отделение, из-за/за пределы Сахалинской области - в течение _____ (__________) рабочих дней со дня сдачи корреспонденции в почтовое отделение;
б) факсимильной связью с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата копии запроса с пометкой "получено", указанием даты получения, должности и подписью лица, принявшего запрос (подписи уполномоченных представителей Сторон в такой переписке имеют силу собственноручных);
в) по электронной почте в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, при этом автоматическое уведомление программными средствами о доставке/получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается надлежащим подтверждением получения корреспонденции.
16.4. Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:
а) в адрес Подрядчика по тел./факсу (____) __________, по e-mail ____________________ и почтовому адресу, указанному Контракте;
б) в адрес Заказчика по тел./факсам (____) __________, по e-mail ____________________ и почтовому адресу, указанному Контракте.
16.5. Все сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным почтовым адресам, адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Контракта.

17. Прочие условия

17.1. В случае принятия решения о прекращении работ на Объекте Заказчик оплачивает все выполненные до момента прекращения работы по фактическим затратам, с учетом понижающего коэффициента, при этом Заказчик осуществляет действия, предусмотренные п. 13.4 настоящего Контракта.
17.2. Если на момент принятия решения о прекращении работ Подрядчик не подтвердил фактически выполненные работы, то денежные средства, полученные им по Контракту, в том числе авансовые платежи, Подрядчик обязан вернуть Заказчику в течение _____ (__________) дней с момента расторжения Контракта.
17.3. В случае принятия Заказчиком решения о прекращении работ на объекте Заказчик в _____ (__________)-дневный срок после извещения об этом Подрядчика принимает Объект под свою охрану.
17.4. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, а в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 70 Закона № 44-ФЗ.
17.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
17.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
17.7. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
17.8. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
Приложение № 1. Техническое задание - на ____ л.
Приложение № 2. Смета стоимости работ - на ____ л.
Приложение № 3. Календарный план капитального ремонта - на ____ л.
Приложение № 4. Форма акта о приемке законченных работ на Объекте - на ____ л.

18. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

"Подрядчик"
"Заказчик"
___________________________________
___________________________________
Адрес места нахождения:
тел.
Адрес для почтовых отправлений:
Адрес места нахождения:
тел.
Адрес для почтовых отправлений:
Банковские реквизиты:
ИНН
КПП
БИК
ОКОПФ
ОКПО
ОКВЭД
ОГРН (ОГРНИП)
ОКТМО
Банковские реквизиты:
ИНН
КПП
БИК
ОКОПФ
ОКПО
ОКВЭД
ОКАТО
ОКТМО
Наименование должности
Наименование должности
______________________________ ФИО
______________________________ ФИО
М.П.
М.П.

--------------------------------
<1> При осуществлении закупки государственными заказчиками Сахалинской области указывается "Государственный контракт". При осуществлении закупки иными заказчиками Сахалинской области указывается "Договор".
Настоящий Типовой контракт заказчик вправе не применять:
а) закупок за наличный расчет;
б) закупок, предусмотренных статьями 75 и 76, пунктами 2, 3, 5 и 10 части 2 статьи 83, а также пунктами 2 (если в правовых актах Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации указана возможность заключения Контракта без использования Типового контракта, типовых условий Контракта), 4, 5, 9, 15, 17, 26, 28, 33 и 34 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, если необходимость применения Типового контракта, типовых условий Контракта не предусмотрена в указанных случаях информационной картой.
<2> Указывается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
<3> В случае заключения Контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в преамбуле указывается, что Контракт заключается в соответствии с пунктом _____ ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.
<4> В отношении объектов капитального строительства, капитальный ремонт которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется государственным заказчиком по согласованию с главным распорядителем средств соответствующего бюджета (за исключением случаев, когда государственным заказчиком является главный распорядитель средств) в размерах, не превышающих:
2% для объектов непроизводственного назначения;
3% для объектов производственного назначения;
10% для уникальных объектов капитального строительства, а также объектов атомной энергетики, гидротехнических сооружений первого класса, объектов космической инфраструктуры, метрополитенов (пункт 4.96 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1).
<5> В данный раздел Контракта включается обязательное условие о банковском сопровождении Контракта в следующих случаях:
- если начальная (максимальная) цена Контракта (цена Контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)) составляет не менее 1000000000 (одного миллиарда) рублей - банковское сопровождение Контракта;
- если начальная (максимальная) цена Контракта (цена Контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)) составляет не менее 5000000000 (пяти миллиардов) рублей - расширенное банковское сопровождение Контракта.
<6> В случае, если НДС не облагается, указывать: "НДС не облагается на основании ___________________________________" с уточнением нормативного акта, определяющего освобождение от уплаты НДС; письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения.
<7> Положение о понижающем коэффициенте применяется в случае заключения Контракта по цене, отличной от начальной (максимальной) цены Контракта.
<8> Указать за счет каких средств осуществляется финансирование Контракта.
<9> Данное условие включается в случае, если Заказчиком предусмотрено такое право в соответствии с ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.
<10> Данное условие включается в случае, если Заказчиком предусмотрено такое право в соответствии с ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.
<11> Размер аванса устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Сахалинской области.
<12> Включение данного условия в Контракт обязательно, за исключением случаев, когда в соответствии с Законом № 44-ФЗ экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами.
<13> В случае, если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает 100000000 (сто миллионов) рублей.
<14> В случае, если в извещении об осуществлении закупки установлено требование к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
<15> В случае, если в соответствии с Законом № 44-ФЗ Заказчиком не установлено требование об обеспечении исполнения Контракта, в данном разделе указывается: "Обеспечение исполнения Контракта не установлено".
<16> Если Заказчиком принято решение о включении в Контракт возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта.
<17> Если Заказчиком принято решение о включении в Контракт возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта.

Приложение № 1
к Контракту
от "___" __________ 20___ г. № _______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик:
Подрядчик:
___________________________________
"___" __________ 20___ г.
___________________________________
"___" __________ 20___ г.
М.П.
М.П.

Приложение № 2
к Контракту
от "___" __________ 20___ г. № _______

СМЕТА
СТОИМОСТИ РАБОТ

№ п/п
Наименование работ
Описание (характеристика) работ
Единица измерения
Количество
Стоимость, руб.
единицы измерения
всего

Заказчик:
Подрядчик:
___________________________________
"___" __________ 20___ г.
___________________________________
"___" __________ 20___ г.
М.П.
М.П.

Приложение № 3
к Контракту
от "___" __________ 20___ г. № _______

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

№ п/п
Наименование работ
Кол-во (объем)
Срок выполнения работ
Примечание

Заказчик:
Подрядчик:
___________________________________
"___" __________ 20___ г.
___________________________________
"___" __________ 20___ г.
М.П.
М.П.

Приложение № 4
к Контракту
от "___" __________ 20___ г. № _______

Утверждаю
___________________________________
(дата, Ф.И.О., должность лица,
утверждающего акт)

АКТ
О ПРИЕМКЕ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ

г. ______________________________ "___" __________ 20___ г.

Рабочая комиссия, назначенная _____________________________________________
(наименование заказчика,
назначившего рабочую комиссию)
решением (приказом) от "___" __________ 20___ г.,
в составе председателя - представителя заказчика _________________________,
(Ф.И.О., должность)
членов комиссии - представителей:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должности)
установила:

1. Предъявленные к приемке, законченные капитальным ремонтом ______________
___________________________________________________________________________
(наименование элементов объекта и их местонахождение)

2. Капитальный ремонт осуществлялся _______________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование подрядных организаций, их ведомственная принадлежность)

3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана ________
___________________________________________________________________________
(наименование проектной организации, ее ведомственная принадлежность)
и утверждена ______________________________________________________________
(наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию)

"___" __________ 20___ г.

4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
начало работ ______________________, окончание работ ______________________
по продолжительности (месяцев, дней) ______________________________________
по норме или по плану _____________________________________________________
фактически ________________________________________________________________

5. Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной проектно-сметной
документации:
всего ____________________ тыс. руб.,
в том числе ремонтно-строительных работ __________________________тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _______________________ тыс. руб.

6. На основании осмотра предъявленных к приемке, законченных капитальным
ремонтом __________________________________________________________________
(наименование элементов объекта)
в натуре и с соответствующей документацией устанавливается оценка качества
ремонтно-строительных работ _______________________________________________
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Решение рабочей комиссии: предъявленные к приемке, законченные капитальным
ремонтом __________________________________________________________________
(наименование элементов объекта и его нахождение)
принять в эксплуатацию.

Приложение к акту:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________

Председатель рабочей комиссии ______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Члены комиссии: ____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(подписи, Ф.И.О.)

Заказчик:
Подрядчик:
___________________________________
"___" __________ 20___ г.
___________________________________
"___" __________ 20___ г.
М.П.
М.П.

Приложение № 2
к приказу
министерства экономического развития
Сахалинской области
от 17.06.2015 № 20

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатели для применения типового контракта на выполнение капитального ремонта для обеспечения государственных нужд Сахалинской области:

1)
наименование товара, работы, услуги
Выполнение капитального ремонта объекта капитального строительства для обеспечения государственных нужд Сахалинской области (за исключением линейных объектов)
2)
код (коды) предмета контракта:

-
по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД)
код (коды) предмета контракта по ОКПД: 45
-
по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)
код (коды) предмета контракта ОКВЭД: 45
3)
размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при которой применяется типовой контракт
при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
4)
иные показатели для применения типового контракта
отсутствуют

Приложение № 3
к приказу
министерства экономического развития
Сахалинской области
от 17.06.2015 № 20

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ <1>
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. ______________________________
"___" __________ 20___ г.

___________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________________________, с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые "Стороны", и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на основании результатов определения Поставщика путем проведения ___________________________________ <2> (протокол от "___" __________ 20___ г. № ________) <3> заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) <1> о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по текущему ремонту помещения (помещений) (далее - Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), в объеме, установленном в Сметной стоимости работ (Приложение № 2) (далее - Смета, Сметная документация), передать результат работ Заказчику в сроки, указанные в разделе 3 Контракта и в Графике выполнения работ (Приложение № 5), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Место выполнения Работ: ___________________________________.
1.3. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.

2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты работ <4>

2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________ (__________) руб., в том числе НДС - __________ (указывается для плательщиков НДС) (НДС не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______________) <5>.
Цена Контракта включает в себя стоимость: всех расходов, связанных с выполнением работ, материалов и оборудования для выполнения работ, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей.
Цена Контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
2.2. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в безналичном порядке, после завершения всех видов и объемов работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (Приложение № 4), составленной на основании подписанного между Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение № 3) без замечаний Заказчика.
Доставка оригинала счета-фактуры осуществляется Подрядчиком заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении, или иным другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку Заказчику оригинала счета-фактуры.
2.3. Дополнительные работы, выявленные в процессе производства работ по Контракту, в обязательном порядке актируются Заказчиком, Подрядчиком и иными заинтересованными сторонами. Оплата дополнительных работ производится за счет средств Контракта, предусмотренных по статье "Непредвиденные работы". Размер средств на непредвиденные работы по Контракту определяется в соответствии со Сметной документацией.
2.4. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой.

3. Срок и место выполнения работ

3.1. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: с _______________ по _______________.
3.2. Начальный, конечный сроки выполнения работ, а также сроки этапов выполнения Работ по Контракту определяются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 5).
3.3. С согласия Заказчика Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы (отдельные этапы) и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.

4. Порядок и сроки осуществления приемки работ

4.1. Приемка отдельных этапов выполненных Работ в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком поэтапно в соответствии с Графиком выполнения Работ (Приложение № 5).
4.2. После завершения выполнения отдельных этапов Работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения отдельных этапов Работ.
4.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункт 4.2 Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации: ______________________________, предусмотренной Сметной документацией, Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанные Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах.
4.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ в приемке.
4.5. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Законом о Контрактной системе.
4.6. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторно подписанные Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных Работ.
4.7. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно представления разъяснений в отношении выполненных Работ, Заказчик принимает выполненные Работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет Подрядчику.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Права Заказчика:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков.
5.1.2. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
5.1.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.
5.1.5. Осуществлять технический надзор и контроль за выполнением и качеством работ. В случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.1.6. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ вправе заключить контракт об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей организацией или физическим лицом. Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в _____-дневный срок после заключения такого Контракта. В уведомлении указывается перечень лиц, которые будут от имени Заказчика вести контроль и надзор, и наименование организации, если Контракт заключен с организацией.
5.1.7. Вносить соответствующие записи в журнал производства работ.
5.1.8. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, назначить Подрядчику в _____-дневный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Контракта либо устранить недостатки своими силами с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
5.1.9. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ.
5.1.10. В целях определения соответствия выполненных работ Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить своевременную приемку выполненных работ в части соответствия условиям Контракта.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках обнаруженных в ходе выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.3. Принять и оплатить выполненные работы при надлежащем исполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.2.4. Направить в случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.2.5. Провести экспертизу результатов выполненных работ.
5.3. Права Подрядчика:
5.3.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении Контракта.
5.3.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты надлежащим образом исполненных им обязательств.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ по Контракту.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме, предусмотренном настоящим Контрактом, и сдать результат работ Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.
5.4.2. Выполнить работы в установленные настоящим Контрактом сроки.
5.4.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.4.4. Производить работы в полном соответствии с условиями настоящего Контракта, нормативными правовыми актами и техническими нормами.
5.4.5. Поставить необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику.
5.4.6. Согласовать с администрацией муниципального образования места вывоза строительного мусора.
5.4.7. Возвести собственными силами и средствами все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.
5.4.8. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности во время проведения работ.
5.4.9. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
5.4.10. Вести исполнительную документацию при производстве работ и по окончании выполнения работ один экземпляр исполнительной документации передать Заказчику.
5.4.11. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
5.4.12. При производстве работ использовать строительные материалы, соответствующие требованиям пожарной безопасности. Документы по их соответствию требованиям пожарной безопасности включить в состав исполнительной документации.
5.4.13. Производить работы только в рабочие дни с 9-00 до 17-00, в иное время по предварительному согласованию с Заказчиком.
5.4.14. При производстве работ применять строительные материалы, имеющие сертификат качества. Сертификаты качества включить в состав исполнительной документации.
5.4.15. Производить отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков только по предварительному согласованию с Заказчиком.
5.4.16. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.17. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения.
5.4.18. За свой счет обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке выполненных работ.
5.4.19. В случае изменения банковских реквизитов в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Подрядчика, несет Подрядчик.
5.4.20. Привлечь к исполнению Контракта соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме работ, стоимость которых составляет не менее _____ (__________)% от общей цены Контракта <6>.

6. Гарантии

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.
6.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших по его вине на объекте, составляет _____ месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в сроки, согласованные в установленном порядке. При нарушении сроков устранения дефектов, Заказчик вправе взыскать неустойку с Подрядчика в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном действующим законодательством порядке.
6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, компенсируются Подрядчиком в полном объеме.
6.5. В случае выявления в период исполнения гарантийных обязательств дефектов отдельных конструктивных элементов или части объекта, выполненных Подрядчиком согласно условиям настоящего Контракта, влияющих на эксплуатационное состояние объекта, в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть объекта продлевается на период устранения дефекта.

7. Ответственность Сторон

7.1. При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 2,5% цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3000000 (три миллиона) рублей;
б) 2% цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3000000 (трех миллионов) рублей до 50000000 (пятидесяти миллионов) рублей;
в) 1,5% цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50000000 (пятидесяти миллионов) рублей до 100000000 (ста миллионов) рублей;
г) 0,5% цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100000000 (сто миллионов) рублей.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).
7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке выполненных работ;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

С = Сцб x ДП,

где:
Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

К = ДП / ДК x 100%,

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10% цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3000000 (три миллиона) рублей;
б) 5% цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3000000 (трех миллионов) рублей до 50000000 (пятидесяти миллионов) рублей;
г) 1% цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50000000 (пятидесяти миллионов) рублей до 100000000 (ста миллионов) рублей;
д) 0,5% цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100000000 (сто миллионов) рублей.
7.4. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 5.4.20 настоящего Контракта, Подрядчик несет ответственность в соответствии с п. 7.3.2 настоящего Контракта.
7.5. Заказчик имеет право в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, включая просрочку исполнения обязательств, предварительно направив Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной Контрактом, без согласия Подрядчика, по своему выбору:
- удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по Контракту,
- удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.
7.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.8. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае непредоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

8. Обеспечение исполнения Контракта <7>

8.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта составляет ____% от начальной (максимальной) цены Контракта, __________ (__________) рублей и представляется Подрядчиком в виде безотзывной банковской гарантии либо внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет. Срок действия банковской гарантии _______________ (день, месяц, год).
8.2. По решению Заказчика, безотзывная банковская гарантия может быть предъявлена банку или иной кредитной организации для выплаты суммы обеспечения исполнения Контракта, в том числе по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом.
8.3. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
8.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
8.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, подлежат возврату на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов о приемке выполненных работ, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ.
8.6. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу после его подписания Сторонами.
9.2. Настоящий Контракт действует до момента полного исполнения обязательств Сторон по Контракту, за исключением гарантийных, которые имеют самостоятельный срок. Обязательства Сторон прекращаются вследствие их полного исполнения Сторонами либо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом, ввиду его расторжения по основаниям, предусмотренным в настоящем разделе.
9.3. Изменение положений настоящего Контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. Все дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания его Сторонами.
9.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта <8> по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика <9>.
9.6. В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчетов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до момента его расторжения, а также объем Работ, фактически выполненных Подрядчиком.
9.7. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
10.3. Сторона обязана в трехдневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий на выполнение обязательств по Контракту.
10.4. Сторона вправе потребовать досрочного расторжения Контракта в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем _____ (__________) месяцев подряд. При этом в случае такого расторжения Стороны не вправе требовать возмещения убытков (упущенной выгоды и реального ущерба), причиненного таким расторжением, за исключением оплаты фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком на момент расторжения Работ.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
11.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижении взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Сахалинской области.

12. Прочие условия

12.1. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме и в форме электронного документа.
Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа на бумажном носителе.
Адресами электронной почты для направления уведомлений являются: ____________________. Номерами факсов для направления уведомлений являются: ____________________.
В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 3 (трех) рабочих дней с момента получения документа.
12.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
12.3. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, а в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 70 Закона № 44-ФЗ.
12.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.5. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
Приложение № 1. Техническое задание - на _____ л.
Приложение № 2. Смета стоимости работ - на _____ л.
Приложение № 3. Форма акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 - на _____ л.
Приложение № 4. Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на _____ л.
Приложение № 5. График выполнения работ на _____ л.

13. Адреса, реквизиты и подписи сторон

"Подрядчик"
"Заказчик"
___________________________________
___________________________________
Адрес места нахождения:
тел.
Адрес для почтовых отправлений:
Адрес места нахождения:
тел.
Адрес для почтовых отправлений:
Банковские реквизиты:
ИНН
КПП
БИК
ОКОПФ
ОКПО
ОКВЭД
ОГРН (ОГРНИП)
ОКТМО
Банковские реквизиты:
ИНН
КПП
БИК
ОКОПФ
ОКПО
ОКВЭД
ОКАТО
ОКТМО
Наименование должности
Наименование должности
______________________________ ФИО
______________________________ ФИО
М.П.
М.П.

--------------------------------
<1> При осуществлении закупки государственными заказчиками Сахалинской области указывается "Государственный контракт". При осуществлении закупки иными заказчиками Сахалинской области указывается "Договор".
Настоящий Типовой контракт Заказчик вправе не применять:
а) закупок за наличный расчет;
б) закупок, предусмотренных статьями 75 и 76, пунктами 2, 3, 5 и 10 части 2 статьи 83, а также пунктами 2 (если в правовых актах Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации указана возможность заключения контракта без использования Типового контракта, типовых условий Контракта), 4, 5, 9, 15, 17, 26, 28, 33 и 34 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, если необходимость применения Типового контракта, типовых условий контракта не предусмотрена в указанных случаях информационной картой.
<2> Указывается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
<3> В случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в преамбуле указывается, что контракт заключается в соответствии с пунктом _____ ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.
<4> В данный раздел контракта включается условие о банковском сопровождении контракта в случаях, установленных в соответствии со ст. 35 Закона № 44-ФЗ.
<5> Указанное условие заполняется в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения (УСН). Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, номер и дата выдачи участнику налоговыми органами уведомления о применении УСН.
<6> В случае, если в извещении об осуществлении закупки установлено требование к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
<7> В случае, если в соответствии с Законом № 44-ФЗ Заказчиком не установлено требование об обеспечении исполнения Контракта, в данном разделе указывается: "Обеспечение исполнения Контракта не установлено".
<8> Если Заказчиком принято решение о включении в Контракт возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта.
<9> Данное условие включается в случае, если Заказчиком осуществляется закупка конкурентным способом определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Приложение № 1
к Контракту
от "___" __________ 20___ г. № _______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик:
Подрядчик:
___________________________________
"___" __________ 20___ г.
___________________________________
"___" __________ 20___ г.
М.П.
М.П.

Приложение № 2
к Контракту
от "___" __________ 20___ г. № _______

СМЕТА
СТОИМОСТИ РАБОТ

№ п/п
Наименование работ
Описание (характеристика) (работ)
Единица измерения
Количество
Стоимость, руб.
единицы измерения
всего

Заказчик:
Подрядчик:
___________________________________
"___" __________ 20___ г.
___________________________________
"___" __________ 20___ г.
М.П.
М.П.

Приложение № 3
к Контракту
от "___" __________ 20___ г. № _______

ФОРМА АКТА
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ФОРМЕ КС-2

Утверждена
постановлением
Госкомстата России
от 11.11.1999 № 100

Код

Форма по ОКУД 0322005

Инвестор _______________________________________________ по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (генподрядчик) ________________________________ по ОКПО
(организация, адрес,
телефон, факс)
Подрядчик (субподрядчик) _______________________________ по ОКПО
(организация, адрес,
телефон, факс)
Стройка ________________________________________________________
(наименование, адрес)
Объект _________________________________________________________
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер

дата

Вид операции

Номер Дата Отчетный период
документа составления
с по

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
(субподряда) _________________________________________________________ руб.

Номер
Наименование работ
Номер единичной расценки
Единица измерения
Выполнено работ
по порядку
позиции по смете
количество
цена за единицу, руб.
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8

и т.д.

Итого

x

Номер
Наименование работ
Номер единичной расценки
Единица измерения
Выполнено работ
по порядку
позиции по смете
количество
цена за единицу, руб.
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8

и т.д.

Итого

x

Всего по акту

x

Сдал ___________________ _______________ ________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Принял ___________________ _______________ ________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик:
Подрядчик:
___________________________________
"___" __________ 20___ г.
___________________________________
"___" __________ 20___ г.
М.П.
М.П.

Приложение № 4
к Контракту
от "___" __________ 20___ г. № _______

ФОРМА СПРАВКИ
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ПО ФОРМЕ КС-3

Утверждена
постановлением
Госкомстата России
от 11.11.1999 № 100

Код

Форма по ОКУД 0322001

Инвестор _______________________________________________ по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (генподрядчик) ________________________________ по ОКПО
(организация, адрес,
телефон, факс)
Подрядчик (субподрядчик) _______________________________ по ОКПО
(организация, адрес,
телефон, факс)
Стройка ________________________________________________ по ОКПО
(наименование, адрес)
Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер

дата

Вид операции

Номер Дата Отчетный период
документа составления
с по

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку
Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат
Код
Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
с начала проведения работ
с начала года
в том числе за отчетный период
1
2
3
4
5
6

Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ

в том числе:

и т.д.

Итого

Сумма НДС

Всего с учетом НДС

Заказчик (генподрядчик) _____________ ___________ ________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик (субподрядчик) _____________ ___________ ________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик:
Подрядчик:
___________________________________
"___" __________ 20___ г.
___________________________________
"___" __________ 20___ г.
М.П.
М.П.

Приложение № 5
к Контракту
от "___" __________ 20___ г. № _______

ГРАФИК
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п
Наименование работ
Кол-во (объем)
Срок выполнения работ
Примечание

Заказчик:
Подрядчик:
___________________________________
"___" __________ 20___ г.
___________________________________
"___" __________ 20___ г.
М.П.
М.П.

Приложение № 4
к приказу
министерства экономического развития
Сахалинской области
от 17.06.2015 № 20

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатели для применения типового контракта на выполнение текущего ремонта для обеспечения государственных нужд Сахалинской области:

1)
наименование товара, работы, услуги
Выполнение текущего ремонта для обеспечения государственных нужд Сахалинской области
2)
код (коды) предмета контракта:

-
по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД)
код (коды) предмета контракта по ОКПД: 45
-
по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)
код (коды) предмета контракта ОКВЭД: 45
3)
размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при которой применяется типовой контракт
при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
4)
иные показатели для применения типового контракта
отсутствуют

------------------------------------------------------------------