МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 17 июня 2015 г. № 21

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО КОНТРАКТА
НА ПОСТАВКУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства экономического развития Сахалинской области
от 02.11.2015 № 25)

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ) и постановлением Правительства Сахалинской области от 31.12.2014 № 663 "Об утверждении Порядка разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Сахалинской области" приказываю:

1. Утвердить типовой контракт на поставку продуктов питания для обеспечения государственных нужд Сахалинской области (далее - Типовой контракт) согласно приложению № 1.
2. Утвердить информационную карту типового контракта на поставку продуктов питания для обеспечения государственных нужд Сахалинской области согласно приложению № 2.
3. Типовой контракт, утвержденный настоящим приказом, применяется до утверждения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок типовых контрактов, типовых условий контрактов федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности, в соответствии с частью 11 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.
4. Разместить Типовой контракт в региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Сахалинской области.
5. Типовой контракт подлежит применению в случаях, если извещения об осуществлении закупок размещены в единой информационной системе в сфере закупок (приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом направлены) или если контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, не предусматривающих размещения в единой информационной системе извещения о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заключается по истечении 30 календарных дней после дня размещения Типового контракта в региональной информационной системе в сфере закупок, но не ранее дня вступления в силу настоящего приказа.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете "Губернские ведомости" и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства экономического развития Сахалинской области.

Министр
экономического развития
Сахалинской области
С.А.Карпенко





Приложение № 1
к приказу
министерства экономического развития
Сахалинской области
от 17.06.2015 № 21
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства экономического развития Сахалинской области
от 02.11.2015 № 25)

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ <1>
НА ПОСТАВКУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. ____________________
"___" ________ 20___ г.

______________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны и _______________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ________________________________, действующего на основании ______________________________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые "Стороны", и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на основании результатов определения Поставщика путем проведения ____________ <2> (протокол от "__" ___________ 20___ г. № __________) <3>, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке: ________________________ (далее - Товар) в количестве и ассортименте в соответствии со спецификацией (Приложение № 1) и техническим заданием <4> (Приложение № 2) в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
1.2. Заказчик обеспечивает оплату поставленного Товара в установленном Контрактом порядке, форме и размере.
1.3. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка Товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приемки Товара упаковка не требуется Заказчику и подлежит уборке и вывозу Поставщиком согласно п. 4.8 настоящего Контракта.
1.4. Поставка Товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт поставки Товара (счет (счет-фактура), товарная накладная), надлежащее качество и безопасность (сертификат соответствия или декларация о соответствии, качественное удостоверение) Товара, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Цена контракта, порядок и сроки оплаты товара <5>

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _________ рублей, в том числе НДС ____% - _______ рублей <6>.
Цена Контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
2.2. Цена каждого наименования Товара определяется по следующей формуле <7>:

Цед = НМЦед x Кт,

где:
Цед - цена каждого наименования Товара по настоящему Контракту;
НМЦед - начальная (максимальная) цена каждого наименования Товара, указанная в расчете начальной (максимальной) цены контракта в составе документации о закупке, извещении об осуществлении закупки;
Кт - коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам осуществления закупки.
2.3. Оплата поставленного по настоящему Контракту Товара осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.4. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке Товара до места поставки, затраты по хранению Товара, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой Товара.
2.5. Финансирование осуществляется из ______________________________ <8>.
2.6. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
2.7. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий исполнения Контракта <9>.
2.8. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество Товара не более чем на 10 (десять) % или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на 10 (десять) %. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10 (десять) % цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара <10>.
2.9. Заказчик производит оплату в безналичном порядке по факту поставки Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Поставщиком счета (счета-фактуры) и подписания Сторонами товарной накладной без замечаний Заказчика <11>. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Срок и место поставки товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на основании Графика поставки товара <12> (Приложение № 3).
3.2. Место поставки Товара __________________________________________.
3.3. Поставщик обеспечивает поставку продуктов питания в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, государственными стандартами, санитарными, противопожарными нормами и правилами, нормативно-техническими документами, другими правилами и нормативными документами, регламентирующими качество и безопасность пищевых продуктов при их хранении, фасовке, погрузке, разгрузке и транспортировке.
Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее ____ % на дату поставки Товара Заказчику.
Прочие условия поставки Товара ______________________________________.

4. Порядок и сроки осуществления приемки товара

4.1. Приемка Товара по ассортименту, качеству и количеству производится Заказчиком в присутствии Поставщика либо его надлежаще уполномоченного представителя в день поставки Товара.
Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Контрактом.
4.2. Приемка поставленного Товара включает в себя следующие этапы:
- проверка Товара на соответствие условиям Контракта и спецификации (Приложение № 1);
- проверка наличия предоставляемых Заказчику документов, указанных в п. 1.4 настоящего Контракта;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки <13>.
4.3. В случае обнаружения недостатков (по количеству, качеству и иных недостатков) Заказчик извещает Поставщика или его уполномоченного представителя непосредственно в ходе проведения приемки. В случае отсутствия при приемке Товара Поставщика или его уполномоченного представителя Заказчик в срок, установленный в п. 5.2.2 настоящего Контракта, уведомляет Поставщика. Извещение о выявленных недостатках составляется в письменной форме с указанием сроков по устранению недостатков, вручается Поставщику под расписку или направляется в соответствии с п. 12.1 настоящего Контракта.
4.4. Поставщик обязуется за свой счет устранить все недостатки в срок, дополнительно согласованный Сторонами или установленный в извещении.
4.5. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего Контракта, считается непоставленным.
4.6. Приемка-передача Товара подтверждается подписанием Сторонами товарной накладной, которая подписывается не позднее следующего рабочего дня после окончания приемки товара Заказчиком.
4.7. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит на Заказчика после подписания Сторонами товарной накладной.
4.8. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки Товара.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Права Заказчика:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.
5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом <14>.
5.1.7. Досрочно принять и оплатить поставленный Товар.
5.1.8. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств по настоящему Контракту, а также возмещения убытков, причиненных по вине поставщика.
5.2. Обязанности Заказчика:
5.2.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара и проведение экспертизы для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Контракта.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.3. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Контракта.
5.2.4. Направить в случае просрочки Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.2.5. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3. Права Поставщика:
5.3.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении Контракта.
5.3.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты надлежащим образом исполненных им обязательств.
5.3.3. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.4. Обязанности Поставщика:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта.
5.4.2. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, телефона, факса, электронной почты в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.
5.4.4. За свой счет обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Товара.
5.4.5. В случае изменения банковских реквизитов в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Поставщика, несет Поставщик.
5.4.6. Предоставить информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) % цены Контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику Поставщиком в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с соисполнителем <15>.
5.4.7. Привлечь к исполнению Контракта соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме работ, стоимость которых составляет не менее ____ (__)% от общей цены Контракта <16>. В течение исполнения Контракта Поставщик обязан представить Заказчику документы, подтверждающие привлечение к исполнению Контракта соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.
6.3. Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение срока годности Товара.
6.4. В течение срока годности Товара Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результате нарушения Заказчиком правил хранения Товара. Замена Товара производится в срок не более 2 (двух) дней с даты письменного уведомления Поставщика.

7. Ответственность Сторон

7.1. При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пеней, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
7.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 2,5% цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3000000 (три миллиона) рублей;
б) 2% цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3000000 (трех миллионов) рублей до 50000000 (пятидесяти миллионов) рублей;
в) 1,5% цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50000000 (пятидесяти миллионов) рублей до 100000000 (ста миллионов) рублей;
г) 0,5% цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100000000 (сто миллионов) рублей.
Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, составляет ____ (___)% от цены Контракта, ____ (___) рублей.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).
7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке поставленного Товара;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

С = Сцб x ДП,

где:
Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

К = ДП / ДК x 100%,

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10% цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3000000 (три миллиона) рублей;
б) 5% цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3000000 (трех миллионов) рублей до 50000000 (пятидесяти миллионов) рублей;
в) 1% цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50000000 (пятидесяти миллионов) рублей до 100000000 (ста миллионов) рублей;
г) 0,5% цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100000000 (сто миллионов) рублей.
Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, составляет ____ (___)% от цены Контракта, ____ (___) рублей.
7.4. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 5.4.6 настоящего Контракта, Поставщик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Поставщиком указанной в п. 5.4.6 настоящего Контракта информации Заказчику.
7.5. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 5.4.7 настоящего Контракта, Поставщик несет ответственность в соответствии с п. 7.3.2 настоящего Контракта.
7.6. Заказчик имеет право в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, включая просрочку исполнения обязательств, предварительно направив Поставщику требование об уплате неустойки (штрафа, пени), предусмотренной Контрактом, без согласия Поставщика удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.
7.7. В случае, если размер неустойки (штрафа, пени) превышает размер обеспечения исполнения Контракта либо обеспечение исполнения Контракта не установлено, Заказчик имеет право, предварительно направив Поставщику требование об уплате неустойки (штрафа, пени), предусмотренной Контрактом, без согласия Поставщика удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по Контракту.
7.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств.
7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.10. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае непредоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

8. Обеспечение исполнения контракта <17>

8.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта составляет ________% от начальной (максимальной) цены контракта ___________ (___) рублей и представляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии либо внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.
8.2. По решению Заказчика безотзывная банковская гарантия может быть предъявлена банку или иной кредитной организации для выплаты суммы обеспечения исполнения Контракта, в том числе по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом.
8.3. Поставщик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
8.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
8.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, подлежат возврату на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение ____ (_________) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов о приемке поставленного Товара, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству поставленного Товара.
8.6. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Поставщик.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до "___" _______________ 20___ года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного их исполнения Сторонами, если законом не предусмотрено иное.
9.2. Изменение положений настоящего Контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. Все дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания его Сторонами.
9.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта <18> по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) <19>.
9.5. В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчетов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до момента его расторжения, а также объем Товара, фактически поставленного Заказчику.
9.6. Расторжение контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
10.3. Сторона обязана в трехдневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий на выполнение обязательств по Контракту и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия Контракта, либо об изменении условий Контракта. В результате переговоров составляется двухсторонний акт, подписанный Сторонами.
10.4. Сторона вправе потребовать досрочного расторжения Контракта в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем ____ (________) месяцев подряд. При этом в случае такого расторжения Стороны не вправе требовать возмещения убытков (упущенной выгоды и реального ущерба), причиненных таким расторжением, за исключением оплаты фактически поставленного Поставщиком и принятого Заказчиком на момент расторжения Товара.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
11.2. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть в течение ____ рабочих дней с даты получения претензии и дать письменный ответ об удовлетворении претензии или об отказе в удовлетворении претензии.
11.3. В случае удовлетворения претензии Сторона, ее признавшая, обязана в течение ____ рабочих дней перечислить на расчетный счет заявителя денежные средства в сумме удовлетворенной претензии.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Сахалинской области.

12. Прочие условия

12.1. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа на бумажном носителе.
Адресом электронной почты Заказчика для направления уведомлений является: __________________. Номером факса Заказчика для направления уведомлений является: __________________.
Адресом электронной почты Поставщика для направления уведомлений является: __________________. Номером факса Поставщика для направления уведомлений является: __________________.
В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 3 (трех) рабочих дней с момента получения документа.
12.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
12.3. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, а в случае заключения контракта по результатам электронного аукциона Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 70 Закона № 44-ФЗ.
12.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.5. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
Приложение № 1. Спецификация на ___ л.
Приложение № 2. Техническое задание <20> на ___ л.
Приложение № 3. График поставки товара <21> на ___ л.

13. Адреса, реквизиты и подписи сторон

"Поставщик"
_____________________________________
"Заказчик"
__________________________________
Адрес места нахождения:
Тел.
Адрес для почтовых отправлений:
Банковские реквизиты:
ИНН
КПП
БИК
ОКОПФ
ОКПО
ОКВЭД
ОГРН (ОГРНИП)
ОКТМО
Наименование должности
_______________________________________
Адрес места нахождения:
Тел.
Адрес для почтовых отправлений:
Банковские реквизиты:
ИНН
КПП
БИК
ОКОПФ
ОКПО
ОКВЭД
ОКАТО
ОКТМО
Наименование должности
___________________________________

--------------------------------
<1> При осуществлении закупки государственными заказчиками Сахалинской области указывается "Государственный контракт". При осуществлении закупки иными заказчиками Сахалинской области указывается "Договор".
Настоящий Типовой контракт заказчик вправе не применять при заключении контракта в случаях, предусмотренных ч. 15 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ), а также в случаях, предусмотренных п. 12 Порядка разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 31.12.2014 № 663 "Об утверждении Порядка разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Сахалинской области".
<2> Указывается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
<3> В случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в преамбуле указывается, что контракт заключается в соответствии с пунктом __ ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.
<4> Включается при необходимости.
<5> В данный раздел контракта включается условие о банковском сопровождении контракта в случаях, установленных в соответствии со ст. 35 Закона № 44-ФЗ.
<6> В случае, если НДС не облагается, указывать: "НДС не облагается на основании ________" с уточнением нормативного акта, определяющего освобождение от уплаты НДС, письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения.
<7> Данное условие включается в случае, если Заказчиком осуществляется закупка не менее двух наименований Товара конкурентным способом определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
<8> Указать, за счет каких средств осуществляется финансирование Контракта.
<9> Данное условие включается в случае, если Заказчиком предусмотрено такое право в соответствии с ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.
<10> Данное условие включается в случае, если Заказчиком предусмотрено такое право в соответствии с ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.
<11> Увеличение срока оплаты по Контракту допускается в отношении финансирования по Контракту, осуществляемого за счет внебюджетных средств.
<12> Включается обязательно, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем 100000000 (сто миллионов) рублей. В иных случаях - при необходимости.
<13> В случае, если Товар поставляется в упаковке.
<14> Включение данного условия в Контракт обязательно, за исключением случаев, когда в соответствии с Законом № 44-ФЗ экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами.
<15> В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки Товара превышает 100000000 (сто миллионов) рублей.
<16> В случае, если в извещении об осуществлении закупки установлено требование к Поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
<17> В случае, если в соответствии с Законом № 44-ФЗ Заказчиком не установлено требование об обеспечении исполнения Контракта, в данном разделе указывается: "Обеспечение исполнения Контракта не установлено".
<18> Если Заказчиком принято решение о включении в Контракт возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта.
<19> Данное условие включается в случае, если Заказчиком осуществляется закупка конкурентным способом определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
<20> Включается при необходимости.
<21> Включается обязательно, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем 100000000 (сто миллионов) рублей. В иных случаях - при необходимости.





Приложение № 1
к типовому контракту
на поставку продуктов питания
для обеспечения государственных нужд
Сахалинской области,
утвержденному приказом
министерства экономического развития
Сахалинской области
от 17.06.2015 № 21

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
Наименование
Ассортимент
Количество
Цена за единицу, руб., в том числе НДС (__%)
Общая цена, руб., в том числе НДС (__%)































Общая цена Товара: _________ (_______________________) руб., в том числе НДС (___%) _________ (_______________________) руб.

Документы, подлежащие передаче Заказчику:

N
Наименование
Количество
Язык составления и форма документа (оригинал, копия и т.д.)

















Подписи Сторон:

От имени Поставщика
От имени Заказчика
_____________________ (___________)
_____________________ (___________)
М.П.
М.П.





Приложение № 2
к типовому контракту
на поставку продуктов питания
для обеспечения государственных нужд
Сахалинской области,
утвержденному приказом
министерства экономического развития
Сахалинской области
от 17.06.2015 № 21

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ



Подписи Сторон:

От имени Поставщика
От имени Заказчика
_____________________ (___________)
_____________________ (___________)
М.П.
М.П.





Приложение № 3
к типовому контракту
на поставку продуктов питания
для обеспечения государственных нужд
Сахалинской области,
утвержденному приказом
министерства экономического развития
Сахалинской области
от 17.06.2015 № 21

ГРАФИК
ПОСТАВКИ ТОВАРА

N
Наименование
Количество
Цена за единицу, руб., в том числе НДС (__%)
Общая цена партии, руб., в том числе НДС (__%)
Срок поставки

























Подписи Сторон:

От имени Поставщика
От имени Заказчика
_____________________ (___________)
_____________________ (___________)
М.П.
М.П.





Приложение № 2
к приказу
министерства экономического развития
Сахалинской области
от 17.06.2015 № 21

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ТИПОВОГО КОНТРАКТА
НА ПОСТАВКУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства экономического развития Сахалинской области
от 02.11.2015 № 25)

Показатели для применения типового контракта на поставку продуктов питания для обеспечения государственных нужд Сахалинской области:

1)
наименование товара, работы, услуги
поставка продуктов питания для обеспечения государственных нужд Сахалинской области
2)
код (коды) предмета контракта:

-
по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД);
код (коды) предмета контракта по ОКПД: 01, 15; ОКПД2: 01, 10
-
по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД);
код (коды) предмета контракта по ОКВЭД: 01, 15; ОКВЭД2: 01, 10
(п. 2 в ред. Приказа Министерства экономического развития Сахалинской области от 02.11.2015 № 25)
3)
размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт;
при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
(в ред. Приказа Министерства экономического развития Сахалинской области от 02.11.2015 № 25)
4)
иные показатели для применения типового контракта
отсутствуют


------------------------------------------------------------------